Приложение №5
Проект 
Договора на проведение работ по периодическому техническому 
освидетельствованию и электроизмерительных работ на лифтах и подъемнике
в жилых домах, находящихся в управлении ЛГ МУП «УК ЖКК»

г. Лангепас                                                                                              		        «___» __________ 2015г.

Лангенасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулакова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания закупочной комиссии №___________________ заключили настоящий договор подряда (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по периодическому техническому освидетельствованию, а также электроизмерительные работы на лифтах и подъемнике в жилых домах, в количестве _______________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасности лифтов», национальным стандартом ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», Постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и другими нормативными правовыми актами в сфере безопасности лифтов. 
1.3.Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в отношении лифтов, установленных на объектах и в соответствии с графиком, указанных в Приложении №____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Начало работ с 01.01.2016г. до _______________. Начальный и конечный сроки выполнения работ совпадают  со сроками начала и окончания действия настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Проводить электрические измерения и техническое освидетельствование каждого лифта один раз в 12 месяцев в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» ГОСТ Р 53783-201, по методическим рекомендациям СТО-001-2011.
2.1.2. Не применять материалы и вещества с не установленными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов.
2.1.3.   Перед началом проведения работ ставить в известность Заказчика о выходе на объект.
2.1.4.		Принять у Заказчика перед началом производства работ объект по акту приема-передачи технического состояния объекта и сдать Заказчику объект в состоянии,  пригодном к нормальной эксплуатации с обязательным подписанием акта приема-передачи. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение специалистами Подрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика. 
2.1.6.		Подрядчик в своей деятельности руководствуется действующими правилами и нормами по безопасному ведению работ, в том числе при производстве работ на высоте, обеспечивает соблюдение правил техники безопасности персоналом. 
2.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. 
2.1.8. Завершением работ по техническому освидетельствованию считается оформление паспорта лифта, в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 и акта периодического технического освидетельствования. 
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Выполнить работу собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, с обязательным предоставлением Заказчику надлежаще заверенной копии договора субподряда. В договоре должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, объем и сумма выполняемых работ. 
3.2.2. Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с ГК РФ, в случае нарушения конечного срока оплаты по настоящему Договору Заказчик уплачивает Подрядчик пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки платежа. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1.	Заказчик обязан:
3.1.2.	Осуществить оплату работы Подрядчику, исходя из установленной Договором стоимости, и согласно подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ и надлежаще оформленной счет-фактуры, в пределах установленной настоящим Договором стоимости работ.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также за соблюдением сроков их выполнения. 
3.2.2. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, принятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком, за исключением случаев, возникших  вследствие действий или упущений Заказчика.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора. Немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.
4.2. Представитель Заказчика осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производит сверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора, имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ. 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Стоимость проведения обследования 1 лифта составляет ________________________________________________. Сумма работ по договору составляет __________________________________________________________________________________
5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком, производится  по окончанию  работ, путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30  банковских дней, на основании подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ и предоставленных счетов-фактур. 

6.	Приемка выполненных работ
6.1.	Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. 
6.2.	Подрядчик несет риск случайного уничтожения или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения всех договорных обязательств обеими сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае обнаружения недостатков или брака при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинных убытков.
8.2. На период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный им ущерб, вызванный его действиями. 
8.3. В соответствии с ГК РФ, в случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.

9. 	Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 30 календарных дней.
9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет виновная сторона.
9.3.  Спор между сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

10.	Внесение изменений в Договор
10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

 «Подрядчик»:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________   /________________/

 «Заказчик»:
ЛГ МУП «УК ЖКК», ул. Ленина 11В, г. Лангепас, Тюменская область, ХМАО, Россия, 628672,     
Тел/факс (34669) 2-89-90   
ИНН 8607100226     КПП 860701001   ОГРН 1048600402025  
р/сч 40702810800100000244, к/сч 30101810771620000782                                                                                                                                     
филиал «Западно-Сибирский» ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск

Директор ЛГ МУП « УК ЖКК»  

_________________________  В.В. Кулаков