Приложение №5
Проект 
Договора на проведение работ по оценке соответствия лифтов 
отработавших нормативный срок службы

г. Лангепас                                                                                                      «___» __________ 2015г.

Лангенасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулакова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания закупочной комиссии №___________________ заключили настоящий договор подряда (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обследованию технического состояния 40 (сорока) лифтов, отработавших нормативный срок службы, с выдачей экспертного заключения о возможности продления срока службы в соответствии с определенной для него областью аккредитации и сдать их, а Заказчик обязуется принять результат работ и услуг и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договора. 
1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасности лифтов», национальным стандартом ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», Постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и другими нормативными правовыми актами в сфере безопасности лифтов. 
1.3.Подрядчик выполняет работы и оказывает услуги по настоящему Договору в отношении лифтов, установленных на объектах и в соответствии с графиком, указанных в Приложении №____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Начальный и конечный сроки выполнения работ совпадают  со сроками начала и окончания действия настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Своевременно провести оценку соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, установленных по адресам, указанным в Приложение №____, в объеме требований, предусмотренных п.п. 3,4,5 ст. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», по методическим рекомендациям СТО-001-2011.
2.1.2. По результатам обследования выдать экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов. 
2.1.3. Обеспечить соблюдение специалистами Подрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1.	Заказчик обязан:
3.1.1.	Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на объекты (лифты). 
3.1.2.	Обеспечить организацию проведения обследования, участие представителей, предусмотренных НД.
3.1.3.	Оплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, в соответствии с настоящим Договором. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора. Немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.
4.2. В случае необоснованного прекращения Заказчиком настоящего Договора он возмещает Подрядчику понесенные убытки. 
4.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик возмещает Заказчику оплаченную стоимость работ.
4.4. Завершением работ по проведению оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, считается заключение экспертной комиссии и выдача экспертного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Стоимость проведения обследования 1 лифта составляет ________________________________________________. Сумма работ по договору составляет __________________________________________________________________________________5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком, производится  по окончанию  работ, путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30  банковских дней, на основании подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ и предоставленных счетов-фактур. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения всех договорных обязательств обеими сторонами.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.	Ответственность сторон
7.1. В случае обнаружения недостатков или брака при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинных убытков.
7.2. На период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный им ущерб, вызванный его действиями. 
7.3. В соответствии с ГК РФ, в случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.

8. 	Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 30 календарных дней.
8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет виновная сторона.
8.3.  Спор между сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

9.	Внесение изменений в Договор
9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Подрядчик»:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________   /________________/

 «Заказчик»:
ЛГ МУП «УК ЖКК», ул. Ленина 11В, г. Лангепас, Тюменская область, ХМАО, Россия, 628672,     
Тел/факс (34669) 2-89-90   
ИНН 8607100226     КПП 860701001   ОГРН 1048600402025  
р/сч 40702810800100000244, к/сч 30101810771620000782                                                                                                                                     
филиал «Западно-Сибирский» ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск

Директор ЛГ МУП « УК ЖКК»  

_________________________  В.В. Кулаков