МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ  ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

 628672, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, город  Лангепас,
улица  Ленина, 11 В
 (34669) 2-89-90
факс: (34669) 2-89-90	расчётный счет  40702810601100000244,
филиал ОАО Ханты-Мансийский банк
в городе Нижневартовск
корреспондирующий счёт 3010181090000000745
ИНН 8607100226   КПП 860701001	
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие  «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» приглашает к запросу котировок 
на право заключения договора подряда на проведение текущего ремонта подъездов КПД города Лангепаса по адресу: ул.Мира, д.14 (1,2 подъезды) 
для нужд ЛГ МУП «УК ЖКК»
  
1.	Муниципальный заказчик – Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие  «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса».   
2.	Почтовый адрес: 628672, Тюменская область,  Ханты- Мансийский автономный округ – Югра,  г. Лангепас,  ул. Ленина, 11 -В, тел./факс: (34669)   2-89-90.
3.	Источник финансирования заказа - собственные средства ЛГ МУП «УК ЖКК». 
4.	Наименование и объем выполняемых работ

№ п/п	Наименование 
выполняемых работ	Количество
подъездов	Цена (с НДС или НДС не предусмотрен),
руб.	Сумма (с НДС или НДС не предусмотрен),
руб.	
1.

	Проведение работ  по текущему ремонту подъездов КПД города Лангепаса по адресу: ул. Мира, д.14, для нужд ЛГ МУП «УК ЖКК»	2	249 933,44 руб. в том числе НДС	499 866,88 руб. в том числе НДС	
Максимальная цена договора:                                              499 866,88 руб. в том числе НДС	

5.Место выполнения работ – г. Лангепас, ул. Мира д.14 (1,2 подъезды). 
6.Срок выполнения работ –  со дня подписания договора по 30.03.2012 года.
7.В цену работ входят – проведение работ по текущему ремонту подъездов КПД по  ул. Мира 14, оплата налогов, оплаченных или подлежащих оплате в целях исполнения Победителем договорных обязательств. 
8.Максимальная цена договора – 499 866,88 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 88 коп.
9.Место подачи котировочных заявок – 628672, Тюменская область,  Ханты- Мансийский автономный округ - Югра,  г. Лангепас, ул. Ленина, 11В, ЛГ МУП «УК ЖКК» тел./факс (34669) 2-89-90, приемная.
В рабочие дни с 8ºº до 17ºº, прерыв с12ºº до 14ºº, время местное.
10.Срок и условия оплаты выполненных работ – авансовый платеж не предусмотрен, окончательный расчет  в течение 10 банковских  дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленных счетов-фактур.
11.Дата размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте ЛГ МУП «УК ЖКК»: 23.01.2012г.
12. Дата и время начала и окончания подачи котировочных заявок: с 08.00 23.01.2012г. по 31.01.2012г. до 17.00. 
13. Дата рассмотрения заявок: 01.02.2012г. с 08.00 до 17.00.
14.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора подряда:  с 08.02.2012г. по 18.02.2012г.
13.Форма котировочной заявки:
13.1.Участник размещения заказа подает котировочную заявку в письменной форме или посредством использования факсимильной связи.
13.2. В случае подачи котировочной заявки в письменной форме такая заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа (для юридических лиц) участником  размещения заказа (для 
физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная  заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверена подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для физических лиц).
13.3. В случае, если Победителем запроса котировок признан участник  размещения заказа направивший заявку на участие в запросе котировок посредством факсимильной связи, то такой Победитель должен до момента подписания предоставить оригинал котировочной заявки.
13.4. Котировочная  заявка должна быть составлена по форме прилагаемой к  настоящему извещению о проведении запроса котировок.
14. Контактное лицо: Технический директор ЛГ МУП «УК ЖКК» Темиров Юрий Петрович, тел.8 (34669)2-83-04. 
15. Котировочная  заявка может быть подана по почте.
16.Котировочные  заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам  размещения заказа,  подавшим такие же  заявки.

Директор предприятия                                                                     М.М.Бучинский

		
На бланке организации					Приложение №1	
Дата, исх. номер 						к извещению запроса котировок         

		Директору ЛГ МУП «УК ЖКК»
                                         М.М.Бучинскому

Котировочная заявка
на право заключения договора подряда на проведение работ по текущему ремонту подъездов КПД города Лангепаса по адресу: ул. Мира д.14 (1,2 подъезды)
 для нужд ЛГ МУП «УК ЖКК»  

1.	Наименование участника размещения заказа: ____________________________________________________________________   
2.	Местонахождение (для юридического лица). Ф. И. О., местожительство (для физического лица) ____________________________________________________
3.	Банковские реквизиты участника размещения заказа: ______________________
_______________________________________________________________________
4.	Общая цена котировочной заявки:  ______________________________________
5.	ИНН __________________________________________
6.	_________________________________________ декларирует, что не включен в 
(наименование организации-участника размещения заказа)
реестр недобросовестных поставщиков.
             
          Изучив запрос котировок, ___________________________________________________ 
		           	      (наименование участника размещения заказа)
выражает  свое согласие исполнить условия договора подряда, на проведение текущего ремонта подъездов КПД города Лангепаса по адресу: ул. Мира д.14 (1,2 подъезды), для нужд ЛГ МУП «УК ЖКК», на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок.

Таблица заполняется согласно  запроса  котировок.
Заполнение  всех строк  таблицы обязательно.
№ п/п	Перечень ремонтных работ	Цена (в руб. с НДС, или НДС не предус.)	Сумма (в руб. с НДС, или НДС не предус.)	
Наименование ремонтных работ согласно локального сметного расчета (приложение№1)			
Максимальная цена договора			
Сметная стоимость 			

Указать, что входит  в стоимость работ: _________________________________________

Руководитель                                    подпись                                         Ф.И.О. руководителя   
м.п.                                                                                         

Проект 
договора подряда
на выполнение работ по текущему ремонту подъездов КПД
жилищного фонда города Лангепаса

г. Лангепас	«_____ »   ________  20    г.	

Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бучинского Мечислава Мечиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ____ от __________20   г., заключили настоящий договор подряда (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.    Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущего ремонта подъездов КПД жилищного фонда города Лангепаса, согласно локальному сметному расчету (Приложение №1) и дефектной ведомости (Приложение№2),  являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, (далее по тексту – «Объект»).
1.2.   Начало работ – со дня подписания договора. 
1.3.   Подрядчик обязуется выполнить работу до 30.03.2012 года. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  __________________________________
(_____________________________________________________рублей), НДС в том числе.
2.2. Расчет стоимости работ, оговоренных настоящим договором, приведен в Приложении №1 (локальном сметном расчете) к настоящему договору. В процессе производства работ возможна корректировка объемов производства работ, но в пределах стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора. Стоимость работ изменению не подлежит. 
2.3.   Оплата работ, выполненных Подрядчиком, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней, со дня подписания акта приемки выполненных объемов работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленных счетов-фактур.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
3.1	Подрядчик обязан:
3.1.1	Осуществить выполнение работ в сроки и объемах, предусмотренных в договоре, позволяющих нормальную эксплуатацию в соответствии со СНиП, и сдать результат выполненной работы Заказчику.
3.1.2	Соблюдать сроки выполнения работ.  В случае невозможности и/или переноса сроков выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего договора, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика с обязательным оформлением дополнительного соглашения к договору. 
3.1.3	Подрядчик обязан выполнять  полученные в ходе работы указания Заказчика, за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 15 (пятнадцати) дней. 
3.1.4	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение СНиП и СанПиН, во время проведения работ на объекте.
3.1.5	Перед началом работы ставить в известность Заказчика о выходе на объект.
3.1.6	Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила и нормы по безопасному ведению работ при производстве работ  на высоте, обеспечивает безопасные  условия труда и соблюдение правил техники безопасности персоналом.
3.1.7	 Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по устранению последствий происшествия. 
3.1.8	Выполненные объемы работ по объекту подтверждать актом о приемке выполненных работ 3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1	Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с п. 2.2. договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1.	Заказчик обязан:
Осуществить оплату работы Подрядчику, исходя из установленной договором стоимости, и согласно подписанных обеими сторонами акта о приемки  выполненных объемов работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленных счетов-фактур.
4.2.	Заказчик имеет право:
4.2.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также за соблюдением сроков  их выполнения.
4.3. Заказчик не несет ответственности  в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, принятого для выполнения работ Подрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие действий  или упущений Заказчика.

5.	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1.  Представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, имеет право беспрепятственного доступа ко всем работам в любое время в течение всего периода производства работ.

6.  ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1.  Приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче.
6.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами формы акта о приемки выполненных объемов работ (форма КС-2) с расшифровкой по каждому объекту и справки стоимости выполненных работ и затрат форма (КС-3). Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6.3. Подрядчик несет риск случайного уничтожения или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством. 
7.2. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчиком вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
7.4. Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу возникающие в результате вмешательства законодательных органов или по их указаниям, а также иных обстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинам. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней.
8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет виновная Сторона.
8.3. Спор между Сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

9.	 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.	Настоящий договор   вступает в силу с  момента подписания и действует  до31.12.2012г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами. 
9.2.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9.3.	Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» 
ИНН 8607100226  КПП 860701001
р/сч 40702810601100000244 
филиал ОАО Ханты-Мансийский банк 
в городе Нижневартовск
кор/счёт 3010181090000000745
ОКПО 74747080
ОГРН 1048600402025	_________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________   КПП _________________
р/сч _____________________________                  
_________________________________
_________________________________
ОКПО ______________
ОКОНХ _____________	
	______________________________________________________________________________________

Директор ЛГ МУП «Управляющая компания       жилищно-коммунального комплекса»

_____________________М. М. Бучинский		
м.п.	                                                                                         м.п.