Договор 
на выполнение работ по текущему ремонту подъездов КПД

г. Лангепас	«_____ »   ________  20    г.	

Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бучинского Мечислава Мечиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания закупочной комиссии № ____ от __________20   г., заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.    Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущего ремонта подъездов КПД жилищного фонда города Лангепаса, согласно локальному сметному расчету (Приложение №1) и плану текущего ремонта подъездов на 2012 год, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, (далее по тексту – «Объект»).
1.2.   Начало работ – с 01.09.2012 года.
1.3.   Подрядчик обязуется выполнить работу до 15.10.2012 года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  __________________________________
(_____________________________________________________рублей), НДС в том числе.
2.2. Расчет стоимости работ, оговоренных настоящим договором, приведен в Приложении №1 (локальном сметном расчете) к настоящему договору. В процессе производства работ возможна корректировка объемов производства работ, но в пределах стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора. Стоимость работ изменению не подлежит. 
2.3.   Оплата работ, выполненных Подрядчиком, производится по факту выполненных работ, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 дней, на основании подписанных обеими сторонами акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленных счетов-фактур.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
 3.1	Подрядчик обязан:
 3.1.1	Осуществить выполнение работ в сроки и объемах, предусмотренных в договоре, позволяющих нормальную эксплуатацию в соответствии со СНиП, и сдать результат выполненной работы Заказчику.
 3.1.2	Соблюдать сроки выполнения работ.  В случае невозможности и/или переноса сроков выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего договора, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика с обязательным оформлением дополнительного соглашения к договору. 
 3.1.3	Подрядчик обязан выполнять  полученные в ходе работы указания Заказчика, за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 15 (пятнадцати) дней. 
 3.1.4	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение СНиП и СанПиН, во время проведения работ на объекте.
 3.1.5	Перед началом работы ставить в известность Заказчика о выходе на объект.
 3.1.6	Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила и нормы по безопасному ведению работ при производстве работ  на высоте, обеспечивает безопасные  условия труда и соблюдение правил техники безопасности персоналом.
 3.1.7	 Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по устранению последствий происшествия. 
 3.1.8	Выполненные объемы работ по объекту подтверждать актом о приемке выполненных работ 3.2. Подрядчик имеет право:
 3.2.1	Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с п. 2.2. договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 4.1.	Заказчик обязан:
Осуществить оплату работы Подрядчику, исходя из установленной договором стоимости, и согласно подписанных обеими сторонами акта о приемки  выполненных объемов работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленных счетов-фактур.
 4.2.	Заказчик имеет право:
 4.2.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также за соблюдением сроков  их выполнения.
4.3. Заказчик не несет ответственности  в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, принятого для выполнения работ Подрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие действий  или упущений Заказчика.

 5.	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1.  Представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, имеет право беспрепятственного доступа ко всем работам в любое время в течение всего периода производства работ.

6.  ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1.  Приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче.
6.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами формы акта о приемки выполненных объемов работ (форма КС-2) с расшифровкой по каждому объекту и справки стоимости выполненных работ и затрат форма (КС-3). Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6.3. Подрядчик несет риск случайного уничтожения или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством. 
7.2. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчиком вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
7.4. Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу возникающие в результате вмешательства законодательных органов или по их указаниям, а также иных обстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинам. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней.
8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет виновная Сторона.
8.3. Спор между Сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

 9.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 9.1.	Настоящий договор   вступает в силу с  момента подписания и действует  до31.12.2012г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами. 
 9.2.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
 9.3.	Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:		
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» 
ИНН 8607100226  КПП 860701001
р/сч 40702810601100000244 
филиал ОАО Ханты-Мансийский банк 
в городе Нижневартовск
кор/счёт 3010181090000000745
ОКПО 74747080
ОГРН 1048600402025	_________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________   КПП _________________
 	р/сч _____________________________                  
 	_________________________________
 	_________________________________
ОКПО ______________
ОКОНХ _____________	
	______________________________________________________________________________________

Директор ЛГ МУП «Управляющая компания       жилищно-коммунального комплекса»

_____________________М. М. Бучинский		
м.п.	                                                                                         м.п.