Проект договора
на проведение экспертизы лифтов, отработавших нормативный срок службы

г. Лангепас                                                                                                             «___» __________ 20__ года

Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулакова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,   на основании протокола рассмотрения и оценки заявок №________________                  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора
1.1.	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обследованию технического состояния 19 (девятнадцати)  лифтов, отработавших нормативный срок службы, с выдачей экспертного заключения о возможности продления срока службы в соответствии с определенной для него областью аккредитации (аттестат испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU. 0001.27ЛФ41, срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) с 31 мая 2013г. по 12 ноября 2015г.) и сдать их, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 
1.2.	Подрядчик обязуется выполнить работы и оказать услуги по настоящему договору руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», национальным стандартом ГОСТ Р  53783-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и другими нормативными правовыми актами в сфере безопасности лифтов. 
1.3.	Подрядчик выполняет работы и оказывает услуги по настоящему договору в отношении лифтов, установленных на объектах и в соответствии с графиком (Приложение №___), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.4.	Начальный и конечный сроки выполнения работ совпадают со сроками начала и окончания действия настоящего договора. 
1.5.	Подрядчик по настоящему договору вправе по соглашению сторон привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчика, а именно _______________________________.

2.	Обязанности и права Исполнителя
2.1.	Подрядчик обязан:
2.1.1.	Своевременно провести оценку соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, установленных по адресам, указанным в Приложении №____, в объеме требований, предусмотренных в п.п. 3, 4, 5 ст. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» по методическим рекомендациям СТО-001-2011.
2.1.2.	По результатам обследования выдать экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов.
2.1.3.	Обеспечить соблюдение специалистами Подрядчика правил техники безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика.

3.	Обязанности и права Заказчика
3.1.	Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1.	Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на объекты (лифты).
3.1.2.	Обеспечить организацию проведения обследования, участие представителей предусмотренных НД.
3.1.3.	Представлять тарированный груз для статического испытания, обеспечить его загрузку и выгрузку из кабины (если испытание не проводится по другой методике). 
3.1.4.	Оплатить Подрядчику причитающуюся сумму за выполнение работ в соответствии с настоящим договором. 

4.	Условия проведения работ
4.1.	При выполнении работ стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора, немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.
4.2.	В случае необоснованного прекращения Заказчиком настоящего договора, Заказчик возмещает Подрядчику понесенные убытки. 
4.3.	В случае неисполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик возмещает Заказчику оплаченную стоимость работ.
4.4.	Завершением работ по проведению оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, считается заключение экспертной комиссии и выдача экспертного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов. 

5.	Стоимость работ и порядок платежей
5.1.	Стоимость  обследования 1 лифта составляет _____________________________________
__________________________________________________________________________________.
Общая сумма по договору составляет _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.2.	Оплата выполненных работ производится по факту выполнения, на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ и счета, предоставленных Заказчику до 1 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.	Срок действия договора
6.1.	Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2015г. и действует до 31.12.2015г.
6.2.	Договор может быть изменен или расторгнут в одностороннем порядке только с уведомлением об этом другой стороны, в письменной форме, за месяц до даты изменения или  расторжения.
6.3.	Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
Приложение №____
Приложение №____

7.	Ответственность сторон
7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством.
7.2.	За просрочку платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа. 
7.3.	Уплата штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств. 
7.4.	Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу возникшие в результате вмешательства законодательных органов или по их указаниям, а также иных обстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинам. 

8.	Порядок разрешения споров
8.1.	Споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 30 календарных дней с момента получения. 
8.2.	При не возможности урегулировать спорные вопросы в процессе переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, установленном законодательством. 

9.	Юридические адреса сторон

Заказчик:	Подрядчик:	
ул. Ленина 11-в, г. Лангепас, ХМАО – Югра, 
Тюменская область, 628672.
т. (34669) 2-89-90
ИНН 8607100226, КПП 860701001
БИК 047162782
Расчетный счет № 40702810800100000244
Филиал «Западно-Сибирский» ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск
Корреспондентский счет 
№ 30101810771620000782

Директор ЛГ МУП «УК ЖКК»
_____________________ В.В. Кулаков	
______________________ /_______________/	
м.п.	                                                                               м.п.