Проект договора 
на выполнение работ 

г. Лангепас	«_____ »   ________  20    г.	

Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бучинского Мечислава Мечиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ____ от __________20   г., заключили настоящий договор (далее- договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.    Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по проведению экспертизы лифтов на соответствие требованиям безопасности, установленным Техрегламентом «О безопасности лифтов»по ул.Мира, д.11 (6 подъездов), для нужд ЛГ МУП «УК ЖКК», согласно реестра лифтов (Приложение№1) и сметы (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, (далее по тексту – «Объект»).
1.2.   Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями настоящего  договора и в объеме согласно реестра лифтов (Приложение№1) и сметы (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.   Начало работ – со дня подписания договора. 
1.4.   Подрядчик обязуется выполнить работу до 30.06.2011 года. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  __________________________________
(_____________________________________________________рублей), НДС в том числе, (или НДС не предусмотрен)  
2.2.   Оплата работ, выполненных Подрядчиком, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней, на основании подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ за фактический выполненный объем работ и предоставленных счет-фактур.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
3.1	Подрядчик обязан:
3.1.1	Осуществить выполнение работ в сроки и объемах, предусмотренных в договоре, позволяющих нормальную эксплуатацию в соответствии со СНиП, и сдать результат выполненной работы Заказчику.
3.1.2	Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работы указания Заказчика, за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 15 (пятнадцати) дней. 
3.1.3	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение СНиП и СанПиН, во время проведения работ на объекте.
3.1.4	Перед началом работы ставить в известность Заказчика о выходе на объект.
3.1.5	Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила и нормы по безопасному ведению работ при производстве работ  на высоте, обеспечивает безопасные  условия труда и соблюдение правил техники безопасности персоналом.
3.1.6	 Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по устранению последствий происшествия. 
3.1.7	Выполненные объемы работ по объекту подтверждать актом о приемке выполненных работ и предоставлять Заказчику до 28 числа отчетного месяца.
3.2.	Подрядчик имеет право:
3.2.1	Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с п. 2.2. договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1.	Заказчик обязан:
4.1.1.	Осуществить оплату работы Подрядчику, исходя из установленной договором стоимости, и согласно подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ за фактически выполненный объем работ и надлежаще оформленной счет-фактуры, в пределах установленной настоящим договором стоимости работ.
4.2.	Заказчик имеет право:
4.2.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также за соблюдением сроков  их выполнения (графика производства работ).
4.3. Заказчик не несет ответственности  в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, принятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие действий  или упущений Заказчика.

5.	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1.  Представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, имеет право беспрепятственного доступа ко всем работам в любое время в течение всего периода производства работ.

6.  ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1.  Приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком после получения им заключения экспертизы лифтов на соответствие требованиям безопасности, установленным Техрегламентом «О безопасности лифтов».
6.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами формы акта о приемке выполненных работ. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6.3. Подрядчик несет риск случайного уничтожения или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.2. На период выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность перед  третьими лицами за причиненный им ущерб, вызванный его  действиями.
7.3. В соответствии с ГК РФ, в случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней.
8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет виновная Сторона.
8.3. Спор между Сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

9.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

10.	 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.	Настоящий договор   вступает в силу с  момента подписания и действует  до полного исполнения всех договорных обязательств  обеими Сторонами.
10.2.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1.     Все указанные в договоре приложения  являются его неотъемлемой частью.
11.2.   При изменении юридического адреса, либо платежных реквизитов стороны немедленно уведомляют друг друга в письменной форме.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» 
ИНН 8607100226  КПП 860701001
р/сч 40702810601100000244 
филиал ОАО Ханты-Мансийский банк 
в городе Нижневартовск
кор/счёт 3010181090000000745
ОКПО 74747080
ОГРН 1048600402025	_________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________   КПП _________________
р/сч _____________________________                  
_________________________________
_________________________________
ОКПО ______________
ОКОНХ _____________	
	______________________________________________________________________________________

Директор ЛГ МУП «Управляющая компания       жилищно-коммунального комплекса»

_____________________М. М. Бучинский		
м.п.	                                                                                         м.п.