Договор подряда
па выполнение работ по очистке скатных кровель от снега и наледи
г. Лангепас                                                                                                             «___» __________ 20__ года
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бучинского Мечислава Мечиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,   на основании протокола заседания закупочной комиссии №________________                  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение собственными силами и средствами работы по очистке скатных кровель жилищного фонда города Лангепаса в объеме – 20520 кв.м. (далее по тексту – объект) от снега и наледи, согласно Приложению №1 (реестр объемов работ), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а также согласно заявке Заказчика. 
1.2. Начало работ  с момента подписания договора. 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по очистке скатных кровель жилищного фонда города Лангепаса в срок до 31 марта 2013 г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2.2. Оплата работ, выполняемых Подрядчиком, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней, по факту выполненных объемов работ, на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ, и предоставленных счет-фактур. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство:
3.1.1. Выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с Приложением №1, заявкой Заказчика и условиями настоящего договора. 
3.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.3. За шесть часов письменно, либо посредство факсимильной связи, уведомить Заказчика о дате и времени сдачи объекта. 
3.1.4. Подрядчик обязуется после очистки скатной кровли обеспечить свободный доступ к входным группам жилых домов (подъездам) и съездам мусорокамер. 
3.1.5. Подрядчик обязан исполнить полученные в ходе работы указания Заказчика, за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 15 дней. 
3.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение СНиП и СанПиН, во время проведения работ на объекте, обеспечить систематическую уборку объекта от мусора. 
3.1.7. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила и нормы по безопасному ведению работ, в том числе при производстве работ на высоте, обеспечивает безопасные условия труда и соблюдение правил техники безопасности персоналом. 
3.1.8. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по устранению последствий происшествия. 
3.1.9. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц в результате выполнения работ по настоящему договору. 
3.1.10. Выполненные объемы работ по каждому объекту подтверждать актом о приемке выполненных работ и предоставлять Заказчику. 
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Выполнить работу собственными силами. 
3.2.2. Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с п.2.1. настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществить оплату работы Подрядчику, исходя из установленной договором стоимости, и согласно подписанных обеими сторонами формы актов о приемке выполненных работ, и надлежаще оформленной счет-фактуры.
4.1.2. Обеспечить готовность объекта для проведения работ: своевременный, беспрепятственный доступ на кровли, оповещение жильцов о проведении работ. 
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также за соблюдением сроков их выполнения. 
4.3. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, принятого для выполнения работ Подрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие действий или упущений Заказчика. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае обнаружения недостатков (наличие снежного покрова на кровле толщиной более 20 см.) при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно  в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, или не устранены в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение причиненных убытков. 
5.2. Подрядчик несет ответственность за повреждение покрытия скатной кровли. В случае обнаружения повреждения покрытия Подрядчик обязуется произвести ремонт за свой счет и собственными средствами. 
5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации и отраслевым законодательством.
5.4. В случае обнаружения недостатков или брака при приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 
5.5. На период выполнения работ по настоящему договору Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный им ущерб, вызванный его действиями. 
5.6. В соответствии с ГК РФ, в случае нарушения коечного срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ. 

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. В течение суток после уведомления Подрядчиком о готовности объекта к сдаче принять фактически выполненные работы по акту с указанием фактического объема и адреса производства работ. 
6.2. В случае обнаружения недостатков (наличие снежного покрова на кровле толщиной более 20 см.) при приемке выполненных работ Подрядчик обязан устранить их за счет собственных средств и собственными силами в установленный Заказчиком срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены или не устранены в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от приемки объекта и подписания акта выполненных работ. 

7. ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Подрядчик вправе выезжать на очистку кровли по письменной заявке Заказчика при объеме работ не менее 500 м2. 
7.2. Подрядчик имеет право отложить выполнение данной работы во время обильного снегопада или при температуре воздуха ниже -250С, о чем в письменной форме должен известить Заказчика.
7.3. Подрядчик производит очистку не менее одного полного ската кровли. 
7.4. При изменении юридического адреса, платежных реквизитов стороны немедленно уведомляют друг друга в письменной форме.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров и  в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней.
8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет виновная сторона. 
8.3. Спор между сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югры. 

9. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ
9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения всех договорных обязательств обеими сторонами. 
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	
ул. Ленина 11-в, г. Лангепас, ХМАО – Югра, 
Тюменская область, 628672.
т. (34669) 2-89-90
ИНН 8607100226 КПП 860701001 БИК 047169745
р/сч 4070281060110000024
в   Филиале ОАО Ханты-Мансийский 
Банк                 г. Нижневартовск
к/сч 30101810900000000745
ОГРН 1048600402025 		
Директор ЛГ МУП «УК ЖКК»
_____________________ М. М. Бучинский	
______________________ /_______________/	
м.п.	                                                                               м.п.